105/2024/CON

Contrato de obras de conservación y puesta en seguridad del Claustro de los Comunes del antiguo monasterio de Santa Catalina de Talavera de la Reina.

Importe de licitación (sin impuestos)

206.611,57 EUR

Estado Publicado

Periodo de solicitudes

10/oct/2024 - 29/oct/2024 23:59

Entidad Ayto. Talavera

Órgano de contratación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Tipo de Contrato	Obras
Tipo de Procedimiento	Abierto simplificado
SARA	No
Valor estimado sin impuestos	206.611,57 EUR
Código CPV	45212314-0 Trabajos de construcción de monumentos históricos o conmemorativos 45212350-4 Edificios de interés histórico o arquitectónico 45454100-5 Trabajos de restauración

Forma de presentación

Verificar requisitos técnicos

Mediante aplicación de escritorio

Para presentar su oferta mediante la aplicación de escritorio debe instalarla previamente. Una vez instalada, debe descargar el archivo de plantilla con la información correspondiente a la licitación solicitada. Podrá realizar la presentación telemática directamente desde la aplicación.

Descargar solicitud Descargar la aplicación de presentación de ofertas Restricciones

Tamaño máximo por documento: 250 MB (En caso de requerirse su firma el tamaÃ±o máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Formatos de documento permitidos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de la oferta

SOBRE AB
- Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
- Memoria de mejoras en la ejecución de la obra.
SOBRE C
- Oferta económica
- Reducción del plazo de ejecución

Documentos y enlaces publicados del expediente

Documento
Pliego técnico Pliego técnico	Descargar
Documentos adicionales a publicar Proyecto Texto	Descargar
Documentos adicionales a publicar Proyecto Planos	Descargar
Documentos adicionales a publicar Informe estado actual pinturas murales	Descargar
Pliego administrativo Pliego administrativo	Descargar
Documentos adicionales a publicar Anexos	Descargar
Documentos adicionales a publicar Acuerdo JGL aprobación proyecto	Descargar
Documentos adicionales a publicar Dictamen comisión PEVT	Descargar
Documentos adicionales a publicar Autorización de Cultura	Descargar
Documentos adicionales a publicar CLAUSTRO DE LOS COMUNES Bc3	Descargar

Mesas de apertura de la licitación.

105/2024/CON: C

23 diciembre 2024 10:00

Pendiente

Anuncios de licitación publicados

Anuncio de licitación

Publicado el 09/10/2024 a las 14:29
Anuncio de pliegos

Publicado el 09/10/2024 a las 14:30

Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud

Licitación Electrónica

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Enlaces de interés

Contacto